Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber über Leistungen im Bereich Webdesign, Grafikdesign, Mediengestaltung, Webentwicklung sowie damit verbundene Dienstleistungen.
1.2 Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wurde ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
2. Vertragsschluss
2.1 Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich.
2.2 Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Leistungserbringung zustande.
3. Preise
3.1 Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
3.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, Preisänderungen vorzunehmen, wenn zwischen Angebot und Vertragsschluss Kostensteigerungen eintreten.
3.3 Offensichtliche Rechen- oder Schreibfehler berechtigen zur entsprechenden Berichtigung.
4. Zahlung
4.1 Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.
4.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, Vorauszahlungen oder Abschlagszahlungen entsprechend dem Projektfortschritt zu verlangen.
4.3 Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugsregelungen.
4.4 Der Auftragnehmer ist bei Zahlungsverzug berechtigt, Leistungen auszusetzen oder veröffentlichte Inhalte vorübergehend zu deaktivieren, soweit dies technisch möglich und verhältnismäßig ist.
5. Neben- und Reisekosten
5.1 Fremdkosten (z. B. Druck, Stockbilder, Schriftlizenzen, Hosting, Programmierleistungen Dritter) werden gesondert berechnet.
5.2 Die erste Anfahrt innerhalb eines Radius von 30 km ist kostenfrei.
5.3 Weitere Reisen werden mit dem jeweils gültigen steuerlichen Kilometersatz (derzeit 0,38 € pro Kilometer) berechnet.
6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
6.1 Der Auftraggeber stellt alle erforderlichen Inhalte (Texte, Bilder, Logos etc.) rechtzeitig zur Verfügung.
6.2 Verzögerungen, die durch verspätete Mitwirkung entstehen, verlängern vereinbarte Lieferfristen entsprechend.
6.3 Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass überlassene Inhalte frei von Rechten Dritter sind.
7. Abnahme von Leistungen
7.1 Nach Fertigstellung der vereinbarten Leistungen ist der Auftraggeber zur Abnahme verpflichtet.
7.2 Erfolgt innerhalb von 10 Tagen nach Übergabe keine schriftliche Mängelanzeige, gilt die Leistung als abgenommen.
7.3 Geringfügige Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
8. Korrekturen und Änderungswünsche
8.1 Im Angebot enthaltene Korrekturschleifen richten sich nach der jeweiligen Projektvereinbarung.
8.2 Weitere Änderungen oder Zusatzleistungen werden nach Aufwand berechnet.
8.3 Änderungswünsche nach Freigabe eines Arbeitsschritts können zu zusätzlichen Kosten führen.
9. Urheberrecht und Nutzungsrechte
9.1 Alle vom Auftragnehmer erstellten Arbeiten unterliegen dem Urheberrecht.
9.2 Mit vollständiger Bezahlung erhält der Auftraggeber ein einfaches Nutzungsrecht für den vereinbarten Zweck.
9.3 Eine Weitergabe, Veränderung oder Mehrfachnutzung der Arbeiten bedarf der Zustimmung des Auftragnehmers.
9.4 Offene Arbeitsdateien (z. B. Layout-, Design- oder Programmdateien) sind grundsätzlich nicht Bestandteil der Vergütung, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
10. Referenznutzung
Der Auftragnehmer ist berechtigt, erstellte Arbeiten zu Referenzzwecken (Portfolio, Website, Social Media) zu präsentieren, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
11. Haftung
11.1 Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
11.2 Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
11.3 Eine weitergehende Haftung ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
12. Inhalte und rechtliche Verantwortung
12.1 Der Auftraggeber ist für die rechtliche Zulässigkeit der Inhalte seiner Website oder Medien verantwortlich.
12.2 Der Auftragnehmer übernimmt keine Haftung für Inhalte, insbesondere hinsichtlich:
- Urheberrecht
- Markenrecht
- Wettbewerbsrecht
- Datenschutz
- Impressumspflichten
13. Projektabbruch / Kündigung
13.1 Kündigt der Auftraggeber ein begonnenes Projekt vor Fertigstellung, sind die bis dahin erbrachten Leistungen zu vergüten.
13.2 Bereits angefallene Fremdkosten sind vollständig zu erstatten.
14. Datenschutz
Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze (DSGVO) verarbeitet.
15. Gerichtsstand und Schlussbestimmungen
15.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
15.2 Ist der Auftraggeber Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist Gerichtsstand Löbau.
15.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
16. Hosting und Wartungsleistungen
16.1 Sofern der Auftragnehmer Hosting- oder Wartungsleistungen anbietet, erfolgt dies auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung.
16.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Erbringung der Hosting- oder Wartungsleistungen Dienstleister oder Subunternehmer einzusetzen.
16.3 Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr für eine ständige und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit von Servern oder Hostingdiensten, soweit diese durch externe Anbieter bereitgestellt werden.
16.4 Wartungsleistungen umfassen ausschließlich die vereinbarten Tätigkeiten (z. B. Updates, technische Pflege der Website). Inhalte oder strukturelle Änderungen der Website sind nicht Bestandteil der Wartung, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
17. Rechtliche Anforderungen an Websites
17.1 Der Auftragnehmer erstellt Websites ausschließlich nach den technischen und gestalterischen Vorgaben des Auftraggebers.
17.2 Der Auftragnehmer übernimmt keine Rechtsberatung und keine Haftung für die rechtliche Vollständigkeit von:
- Impressum
- Datenschutzerklärung
- Cookie-Hinweisen
- AGB des Auftraggebers
- sonstigen rechtlichen Texten.
17.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erforderlichen Rechtstexte selbst bereitzustellen oder durch einen Rechtsanwalt bzw. entsprechende Anbieter erstellen zu lassen.
18. Projektverzögerung durch den Auftraggeber
18.1 Verzögert sich die Durchführung eines Projekts aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat (z. B. verspätete Lieferung von Inhalten oder Freigaben), verlängern sich vereinbarte Fristen entsprechend.
18.2 Kommt es zu einer Verzögerung von mehr als 30 Tagen, ist der Auftragnehmer berechtigt, das Projekt vorübergehend zu pausieren und einen neuen Umsetzungstermin festzulegen.
18.3 Bereits erbrachte Leistungen bleiben in jedem Fall vergütungspflichtig.
19. Referenznennung und Urheberhinweis
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die für den Auftraggeber erstellten Arbeiten zu Eigenwerbezwecken als Referenz zu verwenden. Dies umfasst insbesondere die Darstellung auf der eigenen Website, in Präsentationen, in sozialen Medien oder in sonstigen Werbemitteln.
Der Auftragnehmer ist zudem berechtigt, im Footer der erstellten Website einen Urheberhinweis mit Verlinkung auf die Website des Auftragnehmers anzubringen (z. B. „Webdesign by [Name]“).
Der Auftraggeber kann der Veröffentlichung als Referenz oder der Platzierung eines Urheberhinweises aus berechtigten Gründen widersprechen. In diesem Fall wird der Hinweis auf Wunsch des Auftraggebers entfernt.